最高法：监理单位对施工单位有罚款权吗？

作者：周军律师

如需帮助可关注，私信必复。

在建筑工程项目中，监理单位扮演着至关重要的角色。监理单位的主要职责是确保工程项目的质量、安全、进度和成本控制符合合同要求和相关法律法规。

在这一过程中，监理单位是否拥有对施工单位进行罚款的权力？

根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，“罚款”是行政处罚机关才能采取的一种处罚方式。但监理单位与施工单位是基于合同关系而建立的平等民事主体关系，监理单位并非行政处罚机关，故一般情况下，监理单位并不具有对施工单位实施罚款的权利。

监理单位作为合同一方的监督者，其主要职责是通过技术手段和管理措施来确保工程项目的顺利进行，而不是直接进行经济处罚。

在《湖北凯元置业有限公司、钟福平建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》（2019）鄂09民终1541号中，法院认为：

案涉违约条款无效，故发包方要求实际施工人、总包方按照合同约定承担工期逾期违约金、逾期提交竣工资料违约金无依据。同时，发包方根据监理工程师罚款单主张违约罚款，法院认为无论是监理单位还是监理工程师，其都无权对施工单位下罚款单罚款，故发包方根据监理出具的罚款单要求实际施工人、总包方承担违约罚款均无依据。

但是，这并不代表监理一定没有罚款权。在实际操作中，监理单位可能会根据合同条款和相关协议，对施工单位的违规行为提出经济处罚的要求。

这种处罚通常是在合同中预先约定的，例如，对于延期交付、质量不达标等情况，合同中可能会规定相应的经济补偿或罚款措施。在这种情况下，监理单位可以依据合同条款，要求施工单位承担相应的经济责任。

最高院在《中国建筑第七工程局有限公司、陕西华夏置业有限公司建设工程施工合同纠纷民事二审判决书》（2022）最高法民终192号中，就没有直接否定监理公司的罚款权。

在该案中，发包方主张“监理单位对总包方进行的罚款，属于已付工程款”。

一审法院认为：监理、建设、施工单位三方属于平等民事主体，在合同没有明确约定情况下，相互间并不能随意罚款，除非罚款是根据双方合同（包括附件）约定的标准为准。

最高院二审则认为：发包方并未举证其代总包方实际支付了该笔罚款，故该笔罚款不应计入工程款。但并没有直接否定监理公司的罚款权。

综上，监理单位本身并不直接拥有对施工单位进行罚款的权力，罚款通常是基于合同条款的约定。监理单位的主要职责是通过技术监督和管理措施来确保工程质量、安全和进度，而不是直接进行经济处罚。在实际操作中，监理单位应当依据合同和相关法律法规，合理行使监督权力，确保工程项目顺利进行

如需帮助可关注，私信必复。

普及法律常识，帮您维护权益。

关注点赞转发，让亲友都得到法律保护！