陕西
作者：周军律师
如需帮助可关注，私信必复。
建筑施工合同履行过程中，经常会出现发包方无法按时支付工程款的情形。在这种情况下，施工方通常会停工，以避免继续投入风险。停工损失也将由发包方负担。
但是发包方再签订承包合同时，往往会依据其优势地位要求在合同中约定：即便发包方存在不按时支付工程款的，施工方也不得停工。
那么，如果合同约定发包方不按时支付工程款也不得停工，因未付款施工方停工算违约么？
这种约定在实践中是否应当被严格遵守存在争议，因为它限制了承包方在发包方违约时采取合理措施（如停工）的权利，有可能被视为不公平条款。
这种条款在发包方存在明显违约行为时，可能不会完全限制承包方采取合理的维权措施，如停工或解除合同。
法律实践中，法院会综合考虑合同的公平性、双方的实际行为以及法律规定，来判断合同条款的有效性及双方的权利义务。
在《中豫兴达国际路桥建设有限公司与鹤壁市益生农牧发展有限公司、张洪广建设工程施工合同纠纷一审民事判决书》（2018）豫0621民初2557号案件中，法院就认为：
双方签订的《建设工程施工合同》专用条款第26条约定“承包人在未收到款项时不得停工”。
根据本案查明的事实，发包方在《协议书》中确认了5600万元封顶进度款，但是发包方至今未支付该笔款项，故承包人有权停工。
也就是说，即便合同中限制了承包方的停工权，但是，如果发包方不按合同约定支付工程款（进度款），存在严重的违约行为，并导致施工无法进行的，承包方仍有权停止施工，并由发包方承担违约责任。
发包方在自己严重违约情形下认为承包方无权擅自停工的不成立。
提醒注意：我国并非判例法国家，除最高院指导性案例外，相关案例对同类案件的审理和裁判中并无约束力。即使最高院判例，也不意味法院在处理类似案件时必然援引或参照对其裁判规则。在司法实践中，每个案例也会千差万别，具体情形应咨询专业律师，进行准确判断。
如需帮助可关注，私信必复。
普及法律常识，帮您维护权益。
点赞关注转发，让亲友都得到法律保护！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
