陕西
作者：周军律师.
咨询请关注，私信必复。
建设工程施工合同普遍约定索赔程序，很多发包人认为：只要承包人没有在合同约定的期限内提交索赔意向、索赔报告，就直接丧失索赔权利，后续起诉主张工期、费用损失，法院一律不予支持。
那么，承包人未按合同约定提出索赔的，还能主张违约赔偿吗?
最高院在《湖南省第四工程有限公司、洪洞县交通运输局建设工程施工合同纠纷案》中明确：
合同中既约定了索赔程序，也约定了违约情形和对应责任，一方没有按约定的索赔程序提出索赔，但选择依照双方关于违约的约定及法律规定，主张违约责任，并无不当。
最高院认为，
根据双方合同约定，因发包人原因造成暂停停工或工期延误的属于发包人违约，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条亦规定，当事人一方履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。
洪洞交通局上诉称湖南四公司未按约定的索赔程序提出索赔，对此本院认为，双方在案涉合同中既约定了索赔程序，也约定了违约情形和对应责任，湖南四公司选择依照双方关于违约的约定及法律规定，主张洪洞交通局承担违约责任，并无不当。
本案核心争议焦点：施工合同约定了索赔期限与程序性要求，承包人未在约定时限内提出索赔，诉讼阶段还能不能向发包人主张违约损害赔偿？
最高人民法院二审审理认为，要区分程序性索赔约定与实体权利消灭条款。建设工程合同中约定的28天索赔通知，本质是双方约定的结算程序、证据固定程序，目的是督促承包人及时固定证据，方便双方在施工过程中及时核对、处理争议，并非直接消灭承包人实体损害赔偿请求权。
只有合同明确约定逾期不索赔，实体权利直接消灭，才会产生失权效果。如果仅仅约定索赔申报流程、申报时限，没有明确约定“逾期未提出索赔即丧失请求赔偿的实体权利”，则不能仅以承包人未按期提交索赔报告为由，直接驳回承包人的赔偿请求。
法院进一步阐明，判断承包人损失主张能否支持，核心仍然审查：发包人是否存在违约行为、是否造成实际损失、违约行为和损失之间是否存在因果关系。承包人即便未在施工阶段履行索赔申报手续，只要能够在诉讼中提交充分证据证明发包人违约、损失真实存在，法院依然可以依法审查并支持对应的赔偿请求。
当然，该裁判规则并非鼓励承包人忽视合同索赔流程。承包人未按期提交索赔材料，会带来重大诉讼风险：一方面会导致相关事实难以举证，损失金额无法核实；另一方面，如果合同明确约定逾期索赔即丧失实体权利，该约定在不违反法律强制性规定的前提下，对双方具有约束力，承包人逾期未索赔将丧失索赔权利。
周军律师提醒，对承包人而言，施工过程中遇到设计变更、发包人延期付款、指令延误等索赔事件，应尽量严格按照合同约定，按时提交索赔意向、索赔报告，留存完整送达凭证，避免后续诉讼举证困难。如果逾期未索赔，仍可主张违约责任。遇到相关问题，建议及时咨询专业律师，寻求有效的法律帮助，以免错失维权良机。
普及法律常识，帮您维护权益。
点赞关注分享，让亲友都得到法律保护！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
