辽宁
工程项目推进过程中，建筑施工单位无故放慢进度、造成工期延后，会给建设方带来经济损耗，项目投入无法得到收益，还会衍生各种麻烦。不少建设方遇到这类情况，只知道口头沟通，却不清楚该采取哪些合法手段维护自身权益。辽宁腾坤律师事务所也处理过类似纠纷，为大家做相关法律科普。
一、区分合法顺延与故意拖延
首先要分清工期延后的真实原因，不是所有工期滞后都归责于施工单位。如果是建设方未按时交付场地、拖欠进度款、频繁变更设计，或是遭遇不可抗因素，施工单位有权申请工期顺延，这种情形不能认定为故意拖延。只有在施工条件完备，人员、设备、材料可以正常开展工作，施工单位却刻意怠工，拒绝按照既定进度计划施工，才属于故意拖延工期的违约情形。
二、初步维权：书面催告固定关键证据
发现施工单位存在故意拖延工期的苗头，不要直接停止全部沟通，优先开展书面告知。建设方可以出具正式整改告知函，写明合同约定完工时间、当前进度差距，限定对方在指定时间内追赶工期，同时写明拒不整改需要承担的合同后果。整改告知函需要通过可留存痕迹的方式送达，邮寄、监理转交、带回执的线上文件都可以，保存送达凭证，这是后续维权的重要依据。很多纠纷当中，建设方只有口头交涉记录，缺少书面材料，进入争议处理环节会陷入举证被动的处境。
三、依据合同主张合法权益
书面通知完毕后，如果施工单位依旧拒不调整施工节奏，建设方可以按照施工合同约定主张权利。合同写明违约金计算标准的，可以要求施工单位承担逾期完工的违约金。工期拖延带来的实际损失，比如场地租赁开销、对外违约赔付等，收集好对应票据凭证后，也可以要求对方予以赔付。若拖延情形严重，项目目的已经难以实现，建设方有权依法解除施工合同，另行安排其他主体接手后续施工，由此产生的额外开销，可以向违约的施工单位追责。
四、备齐证据走正规法律途径
双方协商无法达成共识时，就需要借助法律途径处理。合同约定仲裁的，向有关单位提交对应的证据；没有约定仲裁，则向人民法院提起诉讼。起诉之前要备齐整套证据材料，包含施工合同、进度文件、整改告知函及送达记录、现场影像资料、损失相关票据等。工程案件举证环节十分关键，证据完备才能更好支撑自身诉求。工程诉讼中，法院会结合全部证据区分各方过错，判定责任划分，没有证据支撑的诉求很难得到支持。
五、温馨提示
辽宁腾坤律师事务所提醒，防范工期纠纷，最好是签订合规的合同。签署施工合同之时，仔细核对工期节点、违约条款、工期顺延申请流程，把权责落到纸面。项目推进全程，各类沟通尽量落实为书面形式，做好资料留存。遇到施工单位故意拖延工期，不要一味等待，及时采取法律手段止损，避免损失持续叠加。面对复杂的工程争议，选择适合自身项目情况的处理方案，理性化解矛盾。
免责说明：本文仅为普法科普，不构成法律意见或委托建议，请结合自身情况审慎决策。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
