【湘执利剑2025】赫山区法院：执行工程款纠纷系列案，纾困解难实现多方共赢

【湘执利剑2025】

赫山区法院

执行工程款纠纷系列案

纾困解难实现多方共赢

每一个涉企案件都是法治化营商环境的验证。建设工程施工合同纠纷案件因其专业性、牵涉面广、执行难度大，往往成为检验执行力的“试金石”。近日，申请执行人长沙市某公司与几名农民工专程来到赫山区法院，将两面锦旗送到益阳市赫山区法院执行局局长孙黎丽手中，以感谢法院高效化解了一起长达数年的工程款纠纷案件，实现了企业纾困与民生保障的“双赢”。

2015年1月，长沙市某公司与湖南某公司产业园签订了建设工程施工合同，承建湖南某公司产业园研发及生产基地建设项目，并将部分劳务分包给十几个农民工班组。2016年，工程因故被迫停工。经结算，湖南某公司尚欠长沙市某公司工程款678万余元及停工损失114万元。由于湖南某公司迟迟未支付工程款，长沙市某公司无奈将湖南某公司诉至法院。案件经一审、二审，最终判决湖南某公司支付长沙市某公司各款项合计790余万元及相应利息。判决生效后，湖南某公司未履行付款义务，长沙市某公司向法院申请强制执行。与此同时，由于款项长期未支付，长沙市某公司无力向农民工班组及材料商兑付欠款，于是，农民工班组及材料商相继将长沙市某公司诉至法院，该系列案件陆续进入执行程序。

赫山区法院执行局受理该系列案件后，发现这些案件具有高度的关联性，涉及一家发包企业、一家承包企业、十几个农民工班组和多家材料供货商，稍有不慎就有可能影响企业生存和民生保障。经深入调查，执行法官发现湖南某公司未付款的根源在于其国有土地及地上建筑物补偿款一直未到位，益阳市某企业作为补偿主体，因资金周转问题一直未能支付剩余补偿款，湖南某公司已另案提起诉讼，案件正在审理中。面对这一复杂局面，执行法官秉持“保企业、稳民生、促履行”的理念，将执行突破口对准债务源头，依法向益阳市某企业送达协助执行文书，扣留、提取湖南某公司应得的补偿款。经执行法官多次上门协调，释明法律责任和民生优先原则，益阳市某企业克服困难，将相关补偿款支付到位。

执行法官在与各申请执行人沟通协调后制定了“分层清偿、分类执行”的工作方案：对标的小、家庭困难的农民工，建立“绿色通道”确保款项优先足额发放；其次将款项按比例兑付其他农民工班组及材料商，助力产业链稳定；最后将剩余资金兑付给长沙市某公司。通过该方案的实施，截至2025年7月7日，所有执行款项已全部精准发放，执行完毕首执案件15件、恢复执行案件4件，各方均十分满意。

来源：益阳市赫山区人民法院官网

三审：李 杏

二审：皮宣文

一审：李鑫航

供稿：邓 浪

2025年第113期之一

总第1831期