河南
装修时飘窗能不能拆？这是不少业主会遇到的问题。近日，浙江省衢州市衢江区人民法院审结一起物业服务合同纠纷案，业主因拆改结构性飘窗受阻，起诉物业公司要求赔偿装修延期损失，法院依法判决驳回其全部诉讼请求。
业主李某买了套二手房后开始装修，打算对房屋飘窗进行拆改，并自行委托一家具有建筑工程甲级资质的设计公司出具了改造方案。小区物业公司发现后，多次上门劝阻，明确告知该飘窗是结构性飘窗，不可拆改，并送达了书面整改通知书，同时将情况上报住房城乡建设主管部门。楼下邻居也明确提出担忧，担心影响房屋安全。
尽管多方劝阻，李某仍坚持施工。住房城乡建设主管部门等到场协调后，李某仍执意安排工人带着切割机械进场。物业公司采取措施制止施工，李某认为物业故意刁难导致工期延误，一纸诉状将物业公司告上法庭，要求赔偿装修延期损失、施工人员误工费共计800元，并要求物业公司书面赔礼道歉。
法院审理
法院审理后认为，业主对房屋专有部分享有权利，但权利的行使有边界，绝不能危及建筑物的安全、损害其他业主的合法权益。案涉飘窗与房屋结构梁、楼板整体浇筑，属于结构性飘窗，本身就是外墙和承重体系的一部分。小区的《前期物业服务协议》和《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》中明确告知套内所有飘窗不得拆除。针对李某提出的“甲级设计公司出具了改造方案”的抗辩，法院认为，该设计公司并非案涉小区的原设计单位，没有小区整体的完整图纸和地质勘查数据，单户出具的改造方案不能改变飘窗本身的结构性属性。承重结构事关整栋楼的安全，绝非一户的私事。物业公司履行劝阻、报告职责，系依法维护小区公共安全，并无不当。装修延期的根源，是李某自身违法拆改在先，由此产生的损失，依法应由其自行承担。最终，法院判决驳回李某的全部诉讼请求，案件受理费也由李某负担。
一审判决后，双方当事人均未上诉，判决现已生效。
法官说法
房屋装修不是“想怎么改就怎么改”，建筑安全是不可逾越的红线。装修过程中遇到拿不准的结构问题，应当仔细查阅《住宅使用说明书》和原设计图纸，主动向物业公司、住房城乡建设主管部门或专业机构咨询，切莫心存侥幸。从法律后果看，擅自拆改房屋承重结构，可能面临责令改正、5万元以上10万元以下罚款的行政处罚，还要承担房屋检测、加固、恢复原状的费用；造成邻居墙体开裂、渗水等损害的，还要承担修复费、鉴定费、贬值损失等民事赔偿责任；造成严重后果、危及公共安全的，还可能触犯刑法，承担刑事责任。在此提醒广大业主，为了几个平米的空间改造，赌上整栋楼的安全和自身的法律风险，得不偿失，切莫大意。
来源：人民法院报|版权归属原作者，如有侵权请联系
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
