陕西
作者：周军律师.
咨询请关注，私信必复。
法律规定，施工合同无效，但合同约定的清算条款仍可适用。
那么，合同约定的违约金属于清算条款吗，合同无效后能否继续适用？
最高院在《吴道全、重庆市丰都县第一建筑工程公司建设工程施工合同纠纷再审案》中明确：
结算清理条款≠违约金条款，建工合同无效后，价款可参照约定折价补偿，但工期、逾期付款等违约金约定全部失效；损失赔偿需按过错举证，不能直接套用合同违约金标准。
【裁判观点简析】
一、本案核心案情与争议焦点
该案中，承包人无合法施工资质，案涉建设工程施工合同因违反效力性强制性规定被一审、二审认定整体无效。后续发包人存在逾期付款行为，承包人起诉要求按照合同约定的逾期付款违约金标准计算罚息。
最高院在本案中明确：施工合同无效，合同内所有违约金条款一并无效，原审直接适用无效合同的违约金标准属于法律适用错误，撤销违约金判项，驳回承包人违约金诉求，仅支持其依法举证的实际损失赔偿。
二、最高法核心裁判法理
1. 效力整体性规则。施工合同因资质、转包、未招标等情形整体无效时，合同全部权利义务条款自始不发生法律效力，违约金作为依附主合同的从属性罚则，无独立生效基础，自然归于无效。
2. 区分结算条款与违约金条款。《民法典》规定的“结算清理条款有效”，仅针对工程款计价、支付方式等结算依据，不含带有惩罚性质的违约金、滞纳金。不能以此主张违约金继续适用。
3. 无效合同排除惩罚性追责。违约金兼具补偿与惩罚属性，合同无效后法律否定交易整体效力，不再支持基于违约行为的惩罚性赔付，仅救济实际直接损失。
三、合同无效后，替代违约金的正确维权路径
违约金不能主张，不代表损失无法索赔。当事人可依据过错责任追责：一是逾期付款、停工窝工、工期延误产生的实际损失，提交签证、流水、台账等证据据实主张；二是法院结合双方过错比例、实际损失大小，自由裁量赔付金额，替代合同固定违约金；三是工程款利息可按法定LPR主张，不属于违约金范畴，司法普遍支持。
周军律师提醒，建设工程施工合同被认定无效，违约金条款通常无效，不得直接依据合同主张惩罚性违约金；工程合格可参照约定结算工程款，损失赔偿需举证据实主张，这是建工案件索赔的核心裁判规则。起诉时避开无效合同违约金诉求，优先固定实际损失证据、主张法定利息。如因合同无效仍被要求按合同约定支付违约金的，可援引本案抗辩。遇到相关问题，建议及时咨询专业律师，寻求有效的法律帮助，以免错失维权良机。
普及法律常识，帮您维护权益。
点赞关注分享，让亲友都得到法律保护！
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
