浙江
建设工程纠纷标的额高、法律关系繁杂、证据梳理难度大。北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所曾处理一起三千余万元建工施工合同纠纷案，面对原告高额诉讼主张，律所专项团队精准核算造价、厘清权责、闭环取证。最终大幅驳回原告不合理诉求，判令对方移交竣工资料、赔付律师费，完美化解企业经营难题。本案直观展现律所复杂案件处理能力，为新疆建工行业法律风险防控提供优质参考。
建筑工程行业资金体量庞大、施工流程繁杂，极易产生工程款核算、工期违约、资料移交等法律纠纷。此类案件涉及金额高、证据链条杂乱、专业门槛极高，对律师行业经验、专业研判能力有着严苛要求。北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所凭借成熟的建工法律服务团队，成功办结一起超高标的建工施工合同纠纷，以专业法律手段守护企业合法权益。
该案由新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院审理，案件双方为本地产业发展企业与建设工程公司。原告施工方以拖欠工程款为由，向委托人提起诉讼，主张工程款、利息、停工损失等合计3000余万元，同时要求享有工程价款优先受偿权，高额诉求给委托人带来巨大资金风险。为维护自身权益，委托人提起反诉，要求对方返还超付工程款、承担工期违约损失。
案件争议焦点繁杂，涵盖工程造价认定、工期延误权责、安全事故责任、资料发票移交、维权费用分担五大核心问题。案涉证据材料繁多，施工协议、补充合同、付款凭证、签证单据繁杂，普通法律团队难以快速梳理核心争议点，案件处理难度极大。
律所接受委托后，快速组建专项工程法律团队，制定精细化代理思路。团队以司法鉴定意见为核心依据，结合双方签订的抵扣、付款协议，精准核算工程总造价与已付款金额，推翻原告拖欠工程款的主观主张；同时搜集工期相关资料，举证工期延误并非委托人责任，驳回对方索赔诉求。此外，严格依据合同条款，界定安全事故责任归属，明确施工方资料移交、发票开具法定义务。
法院全面采纳律所代理意见，作出利好判决。除少量工程款外，驳回原告两千余万元不合理诉求；判令施工方限期移交竣工资料、开具工程款发票，并赔付委托人3万元律师费。虽未支持双方高额违约金诉求，但成功规避委托人巨额资金损失，解决项目备案、产权办理、税务合规等核心难题。
大案淬炼专业，实力见证口碑。本案充分彰显律所造价核算、证据梳理、法律抗辩的综合能力。未来，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所将持续深耕建工房产领域，聚焦企业工程法律风险，为新疆建筑行业企业提供专业、高效、稳妥的纠纷解决方案。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
