可得利益损失在审判实践中的运用

『司法实践中认定和计算可得利益损失，赋予了法官自由裁量权，本文通过对可得利益损失的概念、规则、计算方法和公式进行探讨和实务解答，一定程度上规范了可得利益损失的司法认定标准和赔偿标准』

永恒金属家具经营部诉宁夏XX学校承揽合同纠纷案

宁夏回族自治区银川市中级人民法院

（2019）宁01民终788号

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 张慧

基本案情

原告（反诉被告、被上诉人）永恒金属家具经营部诉称：2015年10月2日，永恒家具经营部与地质工程学校签订《工矿产品购销合同》，约定地质工程学校向永恒家具经营部购买圆管高低床500套（一套床两张床板），单价为520元/套。2015年11月2日，地质工程学校又向永恒家具经营部订购网状双人课桌530套，单价230元/套。合同签订后，永恒家具经营部按照约定进行加工制作，并按期制作完成，具备交付条件。

2016年8月初，永恒家具经营部应地质工程学校通知向该校交付了375套高低床和428张床板，安装完一部分后，因校区工程未完工，安装条件不完善，剩余高低床堆放在地质工程学校地质工程学校院内。

永恒家具经营部至今未接到安装课桌的通知，后经了解地质工程学校已从第三方采购，现已不具备履行条件，故诉至法院，请求判决：1.解除永恒家具经营部与地质工程学校于2015年10月2日、2015年11月2日签订的《工矿产品购销合同》尚未履行的部分；2.地质工程学校支付永恒家具经营部货款179866元；3.地质工程学校赔偿永恒家具经营部损失132371.97元；4.本案诉讼费由地质工程学校负担。

被告（反诉原告、上诉人）宁夏XX学校辩称：永恒家具经营部未能按照约定的时间交付高低床及课桌，地质工程学校告知其解除尚未履行的《工矿产品购销合同》。2016年8月中旬，永恒家具经营部不顾地质工程学校反对，强行将350张高低床及260张床板堆放在学校指挥部停车棚。

综上，因永恒家具经营部迟延履行的违约行为致使合同目的不能实现，地质工程学校可以解除合同并要求其赔偿损失。地质工程学校提出反诉请求：1.解除永恒家具经营部与地质工程学校于2015年9月2日和11月2日签订的《工矿产品购销合同》；2.永恒家具经营部赔偿地质工程学校车棚使用费36500元（365天×100元）及迟延履行违约金114570元（381900元×30%）；3. 永恒家具经营部立即将擅自堆放在地质工程学校车棚内的高低床清走；4.诉讼费由永恒家具经营部承担。

永恒家具经营部对地质工程学校的反诉辩称：地质工程学校当时正在进行教学楼校舍建设，直到2016年8月还没有完工，永恒家具经营部与学校后勤联系安装事宜，学校告知正在进行施工建设，无法安装，故永恒家具经营部不存在迟延交货的情况，且截止起诉，地质工程学校从未告知要解除合同。

法院经审理查明：2015年10月2日，永恒家具经营部与地质工程学校签订一份《工矿产品购销合同》，约定永恒家具经营部给地质工程学校供应500套圆管高低床，单价为520元（一套高低床包含两张床板），合计26万元；交货时间为2016年6月30日之前；按提供样品和主要参数加工制作，质保期一年；验收合格后一次性付90%货款，余10%质保金；签订合同后，需方应给供方30%的预付款。

后双方又于2015年11月2日另签订一份《工矿产品购销合同》，约定永恒家具经营部给地质工程学校供应530套网状双人课桌，单价为230元，合计121900元；交货时间为2016年6月30日之前；按提供样品及参数加工制作；验收合格后一次性付90%货款，余10%质保金；签订合同后，需方应给供方30%的预付款。违约责任按照《合同法》的相关规定履行。

上述两份合同签订后，地质工程学校未支付预付款。永恒家具经营部为履行上述合同于2016年3月，永恒家具经营部与案外人邵永达成承揽合同，要求邵永于2016年5月底完成全部高低床、课桌的加工制作工作，为此永恒家具经营部向邵永支付了货款254000元。2016年5月从中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市金凤区支行银行贷款190000元，贷款利率为6.175%，贷款期限为2016年5月20日至2021年5月20日。2016年5月12日，永恒家具经营部以每张床板47元的价格从满春木材厂陈建国处订购床板2000张。

2016年8月15日、8月16日、8月17日，永恒家具经营部将部分货物运至地质工程学校停车棚内，剩余已经加工定制完毕的成品床框、高低床床头、课桌腿、课桌斗、成品课桌桌面存放在永宁县望远镇长湖村八队、银川市新丽景门业电器经销部厂房、车间、永宁县望远湖长湖村王新才家库房内。

2016年8月，地质工程学校委托天津神州亿隆工程管理咨询有限公司就该校所需高低床、双人课桌等家具购买进行招标。2016年8月30日，地质工程学校与案外人银川鑫银达钢制办公家具有限公司签订采购合同。

裁判结果

银川市兴庆区人民法院作出（2018）宁0104民初9932号民事判决：一、解除永恒家具经营部永恒金属家具经营部与地质工程学校宁夏XX学校于2015年10月2日、2015年11月2日签订的《工矿产品买卖合同》；二、被告宁夏XX学校于本判决生效之日起十日内支付原告永恒金属家具经营部货款161320元；三、被告宁夏XX学校于本判决生效之日起十日内赔偿原告永恒金属家具经营部损失118896元；四、驳回反诉原告宁夏XX学校的反诉请求。

宣判后，地质工程学校向银川市中级人民法院上诉。

银川市中级人民法院作出（2019）宁01民终788号民事判决书：一、维持宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2018）宁0104民初9932号民事判决第一项、第二项：“一、解除永恒金属家具经营部与宁夏XX学校于2015年10月2日、2015年11月2日签订的《工矿产品买卖合同》；二、被告宁夏XX学校于本判决生效之日起十日内支付原告永恒金属家具经营部货款161320元”；三、变更宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2018）宁0104民初9932号民事判决第三项为：“上诉人宁夏XX学校于本判决生效之日起十日内赔偿被上诉人永恒金属家具经营部损失90834元”；四、撤销宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2018）宁0104民初9932号民事判决第四项，即“驳回反诉原告宁夏XX学校的反诉请求”；五、驳回上诉人宁夏XX学校的其他反诉请求。

法院认为

本案的争议焦点为合同的违约主体如何认定。永恒家具经营部主张地质工程学校拖延受领货物，地质工程学校抗辩永恒家具经营部迟延交货。

结合本案实际情况，合同标的物为500套高低床及530套课桌，数量较多，永恒家具经营部若向地质工程学校交付组装货物地质工程学校必须提供合适的场地协助永恒家具经营部方可完成，在地质工程学校未通知且不能提供合适条件的情况下，永恒家具经营部无法独立完成交付。2016年8月中旬，永恒家具经营部将部分高低床及床板运送至地质工程学校校园车棚内，学校环境封闭，永恒家具经营部将如此大量的高低床及床板强行放置于校内车棚明显不符合常理，且地质工程学校未在合理期限内对放置的货物提出异议，应当视为地质工程学校受领了货物。赵某的证言亦能佐证地质工程学校因自身原因推迟了交货时间。

综合以上事实及证据，可以认定涉案合同的交货期限已经实际发生变更，永恒家具经营部不存在逾期交货行为，对地质学校反诉永恒家具经营部要求其承担相应违约责任并赔偿损失的反诉主张，本院不予支持。

地质工程学校迟延受领货物，且未举证证实其通知永恒家具经营部解除合同亦没有发生法定解除合同情形下，另行招标采购，上述行为已经构成违约。现涉案合同不具有继续履行的可能性，双方均主张解除《工矿产品买卖合同》，本院予以尊重并支持双方的诉讼主张。

根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行的情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿。

本案中，对于永恒家具经营部已经交付的部分，地质工程学校应当承担支付价款的合同义务。

本案在审理过程中，永恒家具经营部主张其按照地质工程学校工作人员刘俊杰的指示要求从银川市兴庆区新丽景门业电器经销部拉运高低床375套、床板428张运送至地质工程学校停车棚内。地质工程学校对已送货物数量不认可，仅认可永恒家具经营部强行堆放在校内的高低床为350套、床板260张。因双方未对已送货物的数量进行核对清点，永恒家具经营部未提供证据证实已交付货物的具体数量，故本院根据地质工程学校自认的数量高低床为350套、床板260张，每套高低床包含两张床板，未交付的440张床板价格为20680元（440张×47元），应从货款中扣除，故地质工程学校应当向永恒家具经营部支付货款161320元（350套×520元/套-20680元）。

对于尚未交付的货物，终止履行。

永恒家具经营部有权要求地质工程学校赔偿因违约所造成损失。永恒家具经营部主张的损失包括三部分：一、可得利益损失；二、为履行合同而发生的贷款利息实际损失；三、货物折旧损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。永恒家具经营部主张的上述损失项目符合法律规定，地质工程学校理应在合理范围内给予赔偿。

关于可得利益损失，本院参照永恒家具经营部主张的进货价格确认利润率为21.18%[（合同价格381900元-进货成本301000元）/合同价格381900元]，未履行的货物价值为220580元(381900元-161320元)，可得利益损失按照利润率×未履行的货物价款计算为46718元（220580元×21.18%）。

因被告拒不受领货物且不支付货款致使原告无法按期偿还因履行涉案合同从中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市金凤区支行的贷款利息，现原告主张被告承担相应贷款利息，本院根据原告的贷款数额190000元，贷款年利率6.175%计算自双方约定的交货时间2016年6月30日至双方协商一致解除合同即二次开庭的时间2018年11月21日期间的利息为28060元（190000元×6.175%÷360天×861天）。

永恒家具经营部货物的折旧损失，本院根据货物的使用年限及搁置的时间，酌情确定折旧率为20%，折旧损失为44116元（220580元×20% ）。

综上所述，应地质工程学校向永恒家具经营部承担上述三项损失共计118894元（46718元+28060元+44116元）。

二审判决认为，上诉人地质工程学校与被上诉人永恒家具经营部签订的《工矿产品购销合同》系双方真实意思表示，合同合法有效。该合同虽名为购销合同，但具体内容为地质工程学校定做高低床、床板，应为承揽合同。

上诉人地质工程学校以自己的行为表明不履行合同，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条：“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”，上诉人地质工程学校应对被上诉人永恒家具经营部的损失承担责任。

原审法院对永恒家具经营部已经制作完工交付的货物判令上诉人承担支付货款161320元，对永恒家具经营部已经加工完工尚未交付的货物核算46718元，对已经交付货物核算损失44116元，并无不当。被上诉人永恒家具经营部对外借贷的利息损失，并不属于上诉人可以预见到其违约会造成的直接损失，且永恒家具经营部该贷款在合同约定交货期的最后两个月，原审法院将永恒家具经营部因其贷款逾期自担的利息损失28060元也判令上诉人承担不妥，本院予以纠正。

案例评析

一、可得利益释义

可得利益时与现存利益相对的概念，它是指在合同履行前并不为当事人所拥有的，而为当事人所期望在合同适当履行以后可以实现和取得的利益。

从违约救济的角度考察，我国现行合同立法中，涉及可得利益的主要是《合同法》第113条第1款之规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失数额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不能超过违反合同一方订立合同是预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。

其中所谓“合同履行后可以获得的利益”，排除履行利益，就是纯利润。可得利益仅限于未来可以得到的利益，它不包括履行本身所获得的利益，而主要是指获取利润所对应的利益。利润是以通过合同取得的财产为基础而产生的财产增值利益。

由于一方违约，是受害人不能取得合同规定应交付的财产，造成其生产经营活动中断或从事该活动的基础和条件丧失，从而导致利润损失，这就是一种可得利益损失。

可得利益的特点：（1）可得利益是一种可期待的将来利益；（2）可得利益必须具有一定的现实确定性。

根据交易的性质、合同目的等因素，本案的可得利益损失为经营利润损失。原、被告签订承揽合同时，被告应当知晓原告为履行案涉合同必然支出相应成本，应当预见到自己的违约会给原告造成经营利润减损，故应承担赔偿责任。

二、可得利益中损失计算的可预见规则

可预见规则，即《合同法》第113条第1款规定的违约方在缔约时应当预见的因违约所造成的损失，包括合理预见的损失数量和根据对方的身份所能预见的可得利益损失类型。

首先预见的主体应为违约方。可预见规则限制的是违约方的赔偿责任，而违约方应承担的责任构成其交易条件的一部分，违约方在磋商确定交易条件时，其承担的不利益必然受到其合理预见范围的限制。

预见的时间为订立合同时。因为订立合同时，当事人正在磋商确定交易条件，当事人所掌握的信息的影响，而违约方掌握的信息时确定其预见范围的基础。订立合同后违约方获取的信息会扩展其预见的范围，但新获取的信息与交易条件无关，让违约方的责任随订立合同后获取的信息量的增加而扩张，会破坏当事人之间的利益平衡。

以本案为例，被告在订立合同时无法预见到原告为履行案涉合同需要从银行贷款用于购进定制产品所需材料，且贷款的行为与案涉交易无关。原告以被告违约继而逾期清偿银行贷款的行为是被告在合同订立时无法预见的情形，因此原告主张借贷的利息不属于被告可以预见到其违约会造成的直接损失，二审法院对一审法院判决原告因其贷款逾期利息损失28060元由被告承担的结果予以纠正，实属妥当。

三、如何确定可得利益损失的数额

《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，关于赔偿数额的计算方法有约定的，依当事人约定，没有约定或者约定不明的，依法律一般规定。在审判实践中，针对没有约定或约定不明的情况，确定可得利益损失数额的方法，大致包括：

一、对比法，又称差别法，即依照通常方法比照受害人相同条件下所获取的利益来确定应赔偿的可得利益损失。如以受害人在上一年或者上一月的利润，以同类企业在某个时期获得的平均利润，这种方法适用于那些能获得比较稳定的财产收益的情况。

二、估算法，根据案件具体情况，责令违约方支付一个大致相当的赔偿数额。一般以受害人请求赔偿的数额为基础，根据违约方提出抗辩所依据的证据，根据公平原则确定具体数额。

三、约定法，根据当事人事先约定的可得利益数额来确定。在本案中，原告所出卖的高低床及课桌系按照被告要求的款式、材质、尺寸进行制作的定制商品，无法进行转卖或者即使转卖也会导致价格严重折损。所以，原、被告缔结的合同总价中就包含了原告的材料成本及加工成本。该成本系原告获得可得利益必须支出的，因此应当将该部分成本扣除。

以本案为例，原告与被告约定的合同价格为381900元，进货成本为301000元，其中间的差价即为原告可以获得的利润。因案涉合同认定为部分履行，本院参照以（合同价格381900元-进货成本301000元 ）/合同价格381900元的公式推算原告利润率为21.18%，未履行的货物价值为220580元(381900元-161320元)，可得利益损失按照利润率×未履行的货物价款计算为46718元（220580元×21.18%）。

相关法条

《中华人民共和国合同法》

第九十三条 当事人协商一致，可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。

第九十七条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《中华人民共和国民法典》

第五百六十二条 当事人协商一致，可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。”

第五百六十六条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。

主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。