网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

宁波一楼盘逾期交付,购房者已获赔违约金,由此导致的办证也逾期,还能要开发商再付一笔违约金吗?

0
分享至


这是法院日前作出终审判决的一个案例。

逾期交付的楼盘,位于江北区。原告是购房者,被告是开发商。

购房者是于2018年夏天时候买的这个楼盘一套期房,住宅,建筑面积120平方米不到点,当时总价约185万元。

按照合同约定,开发商应在2019年5月30日前交付,并在2019年8月30日前完成该商品房所有权初始登记、办出“大证”(简单说,就是把土地、房产登记到开发商名下),交给购房者以办理“小证”(即把产权从开发商名下转到购房者名下,办出最终每一套房的不动产权证)。


资料图片,图文无涉

这个楼盘没有按期交付。

2019年时候,开发商因逾期交房,与购房者签订了《违约金确认书》,确认开发商应支付的逾期交房违约金。之后,开发商也按约把逾期交房违约金付给了购房者。

接下来是这起官司的重点——

逾期交房,进而开发商逾期办证,购房者因此把开发商告上法庭,要求开发商再支付一笔逾期办证违约金

据判决书所示,购房者直到2020年2月17日才收到开发商发出的《不动产权证书办理通知书》,因此,其要求开发商支付从2019年8月31日-2020年2月17日共171天的逾期交付不动产权属证书违约金,结合房屋总价和合同约定的违约金比例,共计31466元。

开发商觉得很冤……

NO.1

开发商特别辩解了2点。

其一,逾期办证与逾期交房的原因一致,均系逾期通过政府主管部门联合验收所致,购房者不能就同一行为所致结果,要求开发商承担双重违约责任。并且,开发商之前支付的逾期交房的违约金,已充分弥补了购房者的损失。

其二,开发商方面说,在购房合同里、在赔付逾期交房违约金时签的《违约金确认书》里,都约定了逾期办证的免责条款。

确实,在购房合同的附件里,有明确的条款约定,如果开发商逾期交房,则办证时间相应顺延,顺延期限与商品房交付的逾期期限相同,该期限内开发商不承担逾期办证的相应违约责任及赔偿责任。

前文所述的开发商和购房者签的逾期交房《违约金确认书》里,也有约定:“乙方不得再以逾期交房以及逾期交房产生其他影响等向甲方提出其他主张”。

听起来,还是有道理的。

那法院是怎么判的呢?

NO.2

法院认为,购房合同附件里的那条约定,免除了出卖人的责任,加重了买受人的义务;买受人作为普通人,是很难左右房产商的交房及交证时间的,容易造成双方利益的失衡。

虽然开发商辩称其尽了充分说明及解释义务,但法院指出,其说明和解释都在合同及附件中或售楼处现场公示——众所周知,买受人在售楼处看房买房时,关注的系房屋本身、房屋价格等等,该约定很难被仔细关注,毕竟买房时买受人不会希望逾期交房逾期办证。

因此,法院认定购房合同附件里的该约定条款应属无效。

至于《违约金确认书》中的那个约定,法院认为,其中并没有明确约定“逾期办证”属于“因逾期交房而产生其他影响”的范围,故不能将其等同于逾期交房的其他影响。

法院还指出,涉案房屋逾期通过政府部分验收,责任在开发商,即便是由同一原因导致了逾期交房和逾期办证,这也是两个违约行为。购房合同明确约定了逾期交房及逾期办证两个违约行为应承担的责任,而开发商赔付的逾期交房违约金,并没有承担逾期办证的责任,两者不能混同。

最终,开发商辩称的理由,都没被法院采纳。

法院最终判令开发商支付购房者逾期交付不动产权属证书违约金31466元。

【宁波楼市报道】

获取宁波楼市权威资讯

采写:宁波晚报见习记者 郭芷晴

编辑:史咏梅

二审:程旭辉

三审:刘雄飞

特别声明

未经授权

切莫转载本号原创稿件

不然找上门拼命

-END-

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
连升5级!中国女篮实力榜高居世界第2 首战VS韩国 郑薇预定开门红

连升5级!中国女篮实力榜高居世界第2 首战VS韩国 郑薇预定开门红

猛料CBA
2022-08-19 20:41:54
自然资源部最新任命!杜继鹏任自然资源部北海局局长、分党组书记

自然资源部最新任命!杜继鹏任自然资源部北海局局长、分党组书记

海洋知圈
2022-08-19 23:35:38
王鹤棣圈外女友正脸照曝光,交往6年是校友,素颜颜值赛明星

王鹤棣圈外女友正脸照曝光,交往6年是校友,素颜颜值赛明星

娱乐圈无国界
2022-08-19 13:39:25
关注丨青海大通县山洪灾害已致17人遇难、17人失联,灾害三大成因→

关注丨青海大通县山洪灾害已致17人遇难、17人失联,灾害三大成因→

三湘都市报
2022-08-19 17:32:55
美国空军实力有多强?德专家:出动全部战机10分钟就可让伊朗灭国

美国空军实力有多强?德专家:出动全部战机10分钟就可让伊朗灭国

南迟迟啊
2022-08-17 23:30:06
这两个生肖做夫妻经常吵架,但是财运却越来越旺!

这两个生肖做夫妻经常吵架,但是财运却越来越旺!

古派风水大师
2022-08-19 21:19:07
数万在俄罗斯的中国公民面临驱逐?揭秘疫情下的回国难困境

数万在俄罗斯的中国公民面临驱逐?揭秘疫情下的回国难困境

花肥田
2022-08-18 17:49:59
韩方希望中国解除“限韩令”,允许韩国文化作品输入,我大使回应

韩方希望中国解除“限韩令”,允许韩国文化作品输入,我大使回应

王晋博士
2022-08-18 17:41:27
加价20万与吴京《战狼2》失之交臂,今只能演配角,机遇太重要了

加价20万与吴京《战狼2》失之交臂,今只能演配角,机遇太重要了

凌波痕湮逝
2022-08-19 13:53:40
大降温确定推迟,冷气不敌超强副高?权威预报:肯定会降耐心等待

大降温确定推迟,冷气不敌超强副高?权威预报:肯定会降耐心等待

中国气象爱好者
2022-08-19 13:24:42
一组照片,揭开了台湾真正的实力,强到让你不敢相信!

一组照片,揭开了台湾真正的实力,强到让你不敢相信!

新疆的故事
2022-08-18 12:05:23
上班后才发现,单位根本没人在意你的学历,我们领导都是中专毕业

上班后才发现,单位根本没人在意你的学历,我们领导都是中专毕业

世界图影
2022-08-19 15:05:49
边去,朱立伦你这没有骨气的东西

边去,朱立伦你这没有骨气的东西

你不知道的历史知识
2022-08-18 07:02:28
教育局发布通知,中小学开学时间调整,家长却发愁了

教育局发布通知,中小学开学时间调整,家长却发愁了

教育导向分享
2022-08-18 23:17:07
北大韦神“工资表”曝光,被嘲无房无车:他的脸,被马思纯打肿了

北大韦神“工资表”曝光,被嘲无房无车:他的脸,被马思纯打肿了

知否大叔
2022-08-19 10:12:58
去美元化加速!俄罗斯一跃成为第三大离岸人民币支付市场

去美元化加速!俄罗斯一跃成为第三大离岸人民币支付市场

财联社
2022-08-19 11:57:10
四川一场畸恋悲剧:15岁女孩爱上30岁无业男,因家人反对招来惨祸

四川一场畸恋悲剧:15岁女孩爱上30岁无业男,因家人反对招来惨祸

吴刚故事汇
2022-08-18 17:54:04
阿德加盟勇士之后,五星阵容诞生,总冠军可以稳了!

阿德加盟勇士之后,五星阵容诞生,总冠军可以稳了!

蓝梦沙加
2022-08-19 06:28:41
实地探访北京银行多个网点排队取现 官方回应:已打入医保存折内的资金可随时正常支取

实地探访北京银行多个网点排队取现 官方回应:已打入医保存折内的资金可随时正常支取

经济观察报
2022-08-19 22:49:09
李诚儒被指移居温哥华生活!走街边被偶遇,疑与家人团聚照看孙女

李诚儒被指移居温哥华生活!走街边被偶遇,疑与家人团聚照看孙女

盖饭娱乐官方号
2022-08-19 09:38:24
2022-08-20 04:10:44
宁波楼市报道
宁波楼市报道
关心购房者所关心的
491文章数 1171关注度
往期回顾 全部

房产要闻

第四批低分上车大虹桥,未来更有6千多套供应

头条要闻

劳荣枝态度强硬反问检察官 称记不清"小木匠"被害细节

头条要闻

劳荣枝态度强硬反问检察官 称记不清"小木匠"被害细节

体育要闻

皇马官方:卡塞米罗转会曼联,对其表示衷心感谢祝他未来一帆风顺

娱乐要闻

郭涛儿子近照认不出!15岁石头狂练肌肉

财经要闻

科技要闻

共享充电宝集体涨价!网友吐槽:快用不起了

汽车要闻

新3系领衔 宝马多款重磅新车将齐聚成都车展

态度原创

教育
时尚
数码
房产
公开课

教育要闻

孩子打游戏停不下来,可能是基因在作怪,怎么破?

只需4件单品 就可以打造时髦复古风

数码要闻

谈谈你们认知的最后一公里,我有奖品,你有故事吗?

房产要闻

第四批低分上车大虹桥,未来更有6千多套供应

公开课

以色列60%国土是沙漠,如何成为水源大国?

进入关怀模式